Иск о взыскание денежных средств по цессии

Содержание:

Иск о взыскание денежных средств по цессии

Арбитражный суд Свердловской области

620000 г.Екатеринбург, пр. Ленина, 34.

Истец: ООО «____________________»

Ответчик: ЗАО «_____________»

622018 Свердловская область, г.Нижний Тагил, _________________

Цена иска: 1 845 977,01 рублей.

Гос.пошлина: 20723 рублей.

Исковое заявление о взыскании суммы долга по договору об уступки права требования

№ 0910 от 02.10.2009г.

Между ООО «______________» и ЗАО «________» заключен договор субподряда № 1214 от 18.12.2008г. Свои обязательства по договору ООО «____________________» исполнило надлежащим образом.

Согласно п.7.5. договора установлен срок оплаты выполненных работ 30 дней с момента подписания форм акта приемки выполненных работ, справки о стоимости работ и выставления счетов-фактур.

В соответствии п. 7.6. договора оплата производится безналичным перечислением на счет ООО «____________________», передачей векселей либо иной форме по соглашению сторон договора.

В установленный п.7.5. договора № 1214 от 18.12.2008г. срок, оплата за выполненные работы произведена не была. Согласно ст. 746 ГК РФ оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда.

31.03.2009г. ООО «____________________» и ЗАО «________» подписаны: акт выполненных работ за март 2009г; справка о стоимости работ и затрат за отчетный период 01.03.09 – 31.03.09. ООО «____________________»ответчику выставлена счет – фактура № 26 от 31.03.2009г.

ООО «____________________» — Кредитор, на основании Договора уступки права требования № 0910 от «02» октября 2009г., уступило ООО «____________________» — Новому Кредитору, право требования с ЗАО «________» — Должника, суммы долга в размере 1845977-01 (один миллион девятьсот семьдесят семь рублей. 01 коп) в том числе НДС 18 % — 281 589 руб. 71 коп. (двести восемьдесят одна тысяча пятьсот восемьдесят девять рублей 71 коп), принадлежащего Кредитору за выполненные строительно-монтажные работы по договору № 1214 от 18.12.2008г, акта приемки выполненных работ от 31.03.2009г., справки о стоимости выполненных работ № 1214/2 от 31.03.2009г., счет-фактуры № 26 от 31.03.2009г. на сумму 1845977-01 руб. в т.ч. НДС 18 % — 281589-71 руб.

Таким образом, согласно договору цессии от 02.10.2009г № 0910 право требования суммы долга за выполненные строительно-монтажные работы по договору № 1214 от 18.12.2008г. в размере 1845977-01 (один миллион девятьсот семьдесят семь рублей. 01 коп) в том числе НДС 18 % — 281 589 руб. 71 коп. (двести восемьдесят одна тысяча пятьсот восемьдесят девять рублей 71 коп) перешло к ООО «____________________».

«__» октября 2009г. ООО «____________________» направило в адрес ответчика заказное письмо, в котором содержалось уведомление о состоявшейся уступке права требования по Договору субподряда № 1214 от 18.12.2009г.

Факт надлежащего уведомления Ответчика подтверждается копией уведомления, квитанцией об отсылке заказанного письма, уведомлением о вручении заказного почтового отправления в адрес ЗАО «________» от «___» ____________ года.

«30» октября 2009г. ООО «____________________» направило в адрес ЗАО «________» письмо с предложением погасить задолженность перед ООО «____________________».

Свою обязанность оплаты ответчик не исполнил.

В соответствии с п. 1 ст. 307 ГК РФ в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307.309.382.384.388.740.746 ГК РФ

ПРОШУ:

1. Взыскать с ответчика а пользу ООО «____________________»сумму долга по Договору субподряда N 1214 от 18.12.2009г. в размере 1845977-01 (один миллион девятьсот семьдесят семь рублей. 01 коп) в том числе НДС 18 % — 281 589 руб. 71 коп. (двести восемьдесят одна тысяча пятьсот восемьдесят девять рублей 71 коп);

2. Возложить на ответчика расходы по уплате госпошлины в размере

_____________ (__________________) рублей.

(сумма цифрами и прописью)

Приложение:

  1. Устав ООО «____________________».;
  2. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица.;
  3. Протокол общего собрания об избрании Директора ООО «____________________».;
  4. Выписка из ЕРГРЮЛ.;
  5. Ходатайство об отсрочки уплаты гос.пошлины.;
  6. Справка ИФНС о количестве расчетных счетов ООО «____________________».;
  7. Справка банка;
  8. Договор уступки права требования № 0910 от «02» октября 2009г;
  9. Акт приема передачи документов по договору № 0910 от 02.10.2009г.;
  10. Дополнительное соглашение к договору уступки;
  11. Квитанция об отсылке ответчику уведомления об уступке права требования;
  12. Уведомление ЗАО «________» об уступке.;
  13. Договор субподряда № 1214 от 18.12.2008г.;
  14. Дополнительное соглашение от 01.02.2009г. к договору субподряда № 1214 от 18.12.2008г.;
  15. Приложение к договору субподряда № 1214 от 18.12.2008г. о стоимости работ;
  16. Акт приемки выполненных работ за март 2009г.;
  17. Справка о стоимости выполненных работ № 1214/2 от 31.03.2009г.;
  18. Претензия ООО «____________________» к ЗАО «________» .;
  19. Квитанция об отсылке претензии ЗАО «________» ;
  20. Претензия к ЗАО «________» .;

« » __________ 20 . Директор ООО « » _____________

ОБРАЗЕЦ ИСКОВОГО ЗАЯВЛЕНИЯ о взыскании неустойки с застройщика по договору цессии

В Арбитражный суд

Индивидуальный предприниматель ____________________

Общество с ограниченной ответственностью

Сумма иска: ______________ рубля

Сумма госпошлины: ________ рублей

ОБРАЗЕЦ ИСКОВОГО ЗАЯВЛЕНИЯ

о взыскании неустойки с застройщика по договору цессии

__________ года между ИП ________________ и гражданкой РФ ___________________ был заключен договор уступки прав ( цессии). В рамках данного договора к ИП _________, как к цессионарию перешли права и обязанности по договору долевого участия в строительстве жилого дома № _____ от _______ года, заключенному между гражданкой ___________. и ООО» ______________» в части неустойки ( пени) за нарушение сроков передачи квартиры за период с ___________ года по _____________ года в размере ___________ рублей. Общая сумма компенсации за переданные права и обязанности составила _____________ рублей. Данный договор сторонами исполняется надлежащим образом, гражданину _______________-. в соответствии с п. 3.1. Договора цессии выплачена указанная сумма полностью.

Учитывая, что на основании упомянутого договора, ИП ________________. приобрел право требования от ООО » ___________» неустойки ( пени) по договору долевого участия в строительстве жилого дома № ___________ от ____________ года, Истцом была направлена Претензия в адрес Ответчика с требованием о погашении суммы долга в добровольном порядке. Однако, до момента подачи искового заявления данные требования Ответчиком не исполнены, что является грубым нарушением прав ИП ________________, как кредитора.

В качестве правового обоснования законности требований, предъявленных Истцом Ответчику, необходимо пояснить следующее:

  1. ___________________ года между ООО» _____________________» и ___________________- был заключен договор долевого участия в строительстве жилого дома № ___. Данный договор был зарегистрирован Управлением ФРС _____________ года. Согласно п. ____ упомянутого договора, срок окончания строительства и передачи квартиры ______. был установлен – второе полугодие __________ года. То есть, крайний срок исполнения обязательства со стороны Ответчика – _____________ года.

На данный момент дом не достроен и не введен в эксплуатацию. Таким образом, просрочка по договору № ____ со стороны ООО» ________» составила ____________ дня. Согласно п. ____ договора № ___, при задержке исполнения договора Ответчик уплачивает Дольщику неустойку в соответствии с требованиями действующего законодательства.

При этом, п. 2 ст. 6 Федерального закона № 214-ФЗ « Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости…» предусмотрено, что если участником долевого строительства является гражданин, то застройщик уплачивает ему неустойку в размере ____________________ ставки рефинансирования ЦБ РФ.

Таким образом, с ______- года, у Ответчика возникла обязанность оплатить ______________ неустойку ( пеню) за ненадлежащее исполнение п. 1.3. договора долевого участия в строительстве жилого дома № __________, а в тот же момент, ______________ возникло корреспондирующее право требования у Ответчика суммы неустойки ( пени). Возникновение данного права договором или законом не обуславливается какими бы то ни было дополнительными формальными признаками.

  1. ____________ в рамках действующего правового поля попыталась осуществить свое право требования с Ответчика суммы долга, для чего в адрес ООО» _______________» была направлена претензия ( получена Ответчиком ___________ года). Однако, вплоть до подписания между Истцом и ___________. договора уступки прав ( цессии) от ____________ года, долг Ответчика перед _____________ погашен не был. ООО» ________________» было уведомлено о заключении упомянутого договора уступки прав ( цессии) ___________ года.
  1. Передача в рамках договора уступки прав ( цессии) между Истцом и ________________. только права требования по неустойке ( пене) является абсолютно законной, что подтверждается как нормами ГК РФ, так и сложившейся практикой арбитражных судов. В частности, пункт 1 ст. 382 ГК РФ допускает передачу права ( требования), которое принадлежит кредитору на основании обязательства, другому лицу по сделке ( уступка требования).
Смотрите так же:  Договор об оказании информационных услуг существенные условия

Причем, если иные правила не предусмотрены законом или договором, право первоначального требования перейдет к новому кредитору в том объеме и на тех условиях, которые существовали к моменту перехода ( ст. 384 ГК РФ). Следовательно, стороны могут прийти к соглашению об уступке части, а не всего права.

Подтверждает это и Президиум ВАС РФ в Обзоре практики применения арбитражными судами положений главы 24 Гражданского кодекса Российской Федерации ( утвержден информационным письмом Президиума ВАС РФ от 30.10.2007 № 120, далее — Обзор). Президиум ВАС РФ указал: ст. 384 ГК РФ разрешает закрепить в договоре правила, отличные от общих. Значит, если предмет обязательства, из которого уступается право ( требование), делим, первоначальный кредитор может уступить новому кредитору принадлежащее ему право ( требование) как полностью, так и частично. Например, допустима частичная уступка по денежному обязательству, поскольку оно может быть разделено.

Более того, важным является то обстоятельство, что право переходит в том объеме и на тех условиях, которые существовали к моменту такого перехода ( ст. 384 ГК РФ). Поэтому к новому кредитору переходят права, которые обеспечивают исполнение обязательства, а также другие права, связанные с требованием, в том числе право на неуплаченные проценты ( постановление ФАС Волго-Вятского округа от 24.06.2009 по делу № А79-345/2009, Определением ВАС РФ от 10.08.2009 № 9646/09 было отказано в передаче указанного дела для пересмотра в порядке надзора). В указанном деле ФАС Волго-Вятского округа подчеркнул: право на взыскание начисленных процентов представляет собой самостоятельное денежное требование и может быть уступлено отдельно. Даже если основное обязательство уже исполнено.

Данную позицию подтвердил и ФАС Северо-Западного округа. В рассмотренном им деле должник погасил основной долг. Поэтому на момент уступки кредитор обладал только правом на взыскание процентов. Суд посчитал, что наличие данного права предполагает безусловные основания для его передачи ( уступки) иному лицу ( постановление ФАС Северо-Западного округа от 14.04.2010 по делу № А13-9900/2009, Определением ВАС РФ от 24.06.2010 № ВАС-7677/10 было отказано в передаче указанного дела для пересмотра в порядке надзора).

При этом хотелось бы отметить, что согласно условий договора цессии, Истцу передано только право требования штрафных санкций, стороны договора долевого участия в строительстве остаются прежними, в связи с чем данный вид договора не подлежит обязательной государственной регистрации. Подтверждением вышеуказанному выводу служит и сложившаяся судебная практика ( Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 06.06.2013 года по делу № А32-32602/2012 15АП-6392/2013).

  1. Относительно определения размера самой неустойки ( пени) по договору № _____, необходимо обратить особое внимание на следующие факты. Во-первых – размер неустойки, помимо самого договора, установлен в Законе 214-ФЗ от 30.12.2004 г. « Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».

Таким образом, государство посчитало необходимым особым образом защитить права лиц, участвующих в долевом строительстве путем законодательного закрепления увеличенного, по сравнению с общехозяйственной деятельностью, размера неустойки за ненадлежащее исполнение застройщиками своих договорных обязательств.

Кроме того, Постановлением Пленума ВАС от 22 декабря 2011 года N 81 установлено, что доводы ответчика о невозможности исполнения обязательства вследствие тяжелого финансового положения; о неисполнении обязательств контрагентами; о наличии задолженности перед другими кредиторами; о наложении ареста на денежные средства или иное имущество ответчика; о не поступлении денежных средств из бюджета; о добровольном погашении долга полностью или в части на день рассмотрения спора; о выполнении ответчиком социально-значимых функций; о наличии у должника обязанности по уплате процентов за пользование денежными средствами ( например, процентов по договору займа) сами по себе не могут служить основанием для снижения неустойки на основании статьи 333 ГК РФ.

Таким образом, размер взыскиваемой суммы определен исключительно на основании норм действующего законодательства и не является несоразмерным.

В соответствии со ст. 102 АПК РФ, ст. 333.41 НК РФ, по ходатайству заинтересованного лица судом может быть предоставлена отсрочка либо рассрочка по уплате государственной пошлины. В связи с тяжелым материальным положением Истца и отсутствием на расчетном счете денежных средств, необходимых для уплаты государственной пошлины в полном размере, ______________ ходатайствует перед судом об отсрочке уплаты государственной пошлины на срок рассмотрения дела по настоящему спору ( платежное поручение о частичной оплате пошлины, справка налогового органа о расчетных счетах и справка банка об остатке денежных средств на расчетном счете Истца прилагаются).

На основании вышеизложенного, руководствуясь перечисленными нормами права, а также нормами АПК РФ, ИП _______________________.

  1. Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью» _________________» ( ИНН ________________) в пользу ИП _________________ ( ИНН ________________) сумму задолженности в размере __________________________.

Приложения на ____________ листах.

Индивидуальный предприниматель ______________

Исковое заявление о взыскании задолженности по договору цессии

В _____________
[наименование арбитражного суда, в который подается заявление]

Истец: _____________
[наименование Истца, ОГРН, ИНН, место нахождения,
телефон, адрес электронной почты и иные реквизиты]

Ответчик: _____________
[наименование Ответчика, ОГРН, ИНН, место нахождения,
телефон, адрес электронной почты и иные реквизиты]

Сумма иска: _____________ рублей

Госпошлина: _____________ рублей

Исковое заявление о взыскании задолженности по договору цессии

_____________ [дата заключения договора] между _____________ [наименование Истца] и _____________ [наименование Ответчика] был заключен договор уступки прав (цессии) _____________ [номер договора и его наименование] (далее по тексту — Договор) по которому _____________ [указать уступаемые права (требования)].

Цедент передал Цессионарию все необходимые документы по акту приема-передачи, удостоверяющие право требования, а именно: _____________ [указать переданные документы].

Согласно п. _____________ [указать номера и содержание пунктов договора, устанавливающие порядок и размер вознаграждения которое Цессионарий обязан выплатить Цеденту]

До настоящего времени Цессионарий не выплатил Цеденту вознаграждение.

В соответствии со статьями 309 и 310 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом, односторонний отказ от исполнения обязательств не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Согласно _____________ [пункт договора, устанавливающий порядок и сроки оплаты].

Таким образом, на момент подачи искового заявления в арбитражный суд Ответчик имеет не исполненное обязательство перед Истцом по оплате вознаграждения за уступленные по договору права _____________ [размер задолженности].

Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности, просрочки исполнения (ст. ст. 330, 331 ГК РФ).

Согласно _____________ [указать номер и содержания пункта договора устанавливающего неустойку].

Расчет неустойки по договору выполнен в приложении к настоящему исковому заявлению. В соответствии с расчетом неустойка составит _____________ [размер неустойки].

Исх. письмом № __ от ____ г. [номер и дата претензии] Истец направил Ответчику претензию. В ответ на претензию Ответчик _____________ [указать действия Ответчика после получения претензии].

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. ст. 309, 310, 314, 330, 331 ГК РФ, п. 1 ст. 171 АПК РФ,

  1. Взыскать с Ответчика в пользу Истца сумму в размере: _____________ [размер задолженности], основного долга за уступленные права (требования) по договору уступки прав (цессии) _____________ [дата, номер договора и его наименование].
  2. Взыскать с Ответчика в пользу Истца сумму в размере: _____________ [размер неустойки] неустойки по договору.
  3. Взыскать с Ответчика в пользу Истца судебные расходы по уплате государственной пошлины в размере: _____________ [размер госпошлины].
  • Доверенность _____________ [указать номер и дату];
  • Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины;
  • Копия свидетельства о государственной регистрации Истца в качестве юридического лица;
  • Выписка из ЕГРЮЛ на Истца;
  • Выписка из ЕГРЮЛ на Ответчика;
  • Документы, подтверждающие направление Ответчику копии искового заявления и приложенных к нему документов, которые у Ответчика отсутствуют;
  • Документы, подтверждающие соблюдение Истцом претензионного порядка;
  • Акт сверки взаимных расчетов (расчет основного долга по иску);
  • Расчет неустойки по договору цессии;
  • Документы, подтверждающие обстоятельства, на которых Истец основывает свои требования по договору.
Смотрите так же:  Прикольная объяснительная о прогуле

С Уважением,
Представитель по доверенности _____________ [подпись] _____________ [расшифровка подписи]

Взыскание долга по договору цессии в 2018 году

Рассказываем, как самостоятельно взыскать задолженность по договору цессии.

Что такое цессия?

В ст. 388 ГК РФ можно найти следующее определение: «цессия — это ступка требования кредитором (цедентом) другому лицу (цессионарию)». Если же говорить простыми словами, то договор цессии является соглашением, в соответствии с которым должник должен вернуть деньги не изначальному кредитору, а новому лицу.

К основным особенностям договора цессии в РФ можно отнести следующее:

  • Кредитор и цессионарий могут заключить соглашение как по уже возникшим обязательствам, так и по обязательствам, которые возникнут в будущем (будущее требование);
  • Уступка требования другому лицу допускается только в том случае, если она не противоречит закону;
  • Форма цессии зависит от формы сделки, на которой основывается уступаемое право (т.е., если сделка совершена в простой письменной или нотариальной форме, уступка требования должна быть совершена в такой же форме);
  • Этот же принцип зависимости распространяется и на требование о государственной регистрации цессии;
  • Уведомление должника об уступке обязательно должно быть составлено в письменной форме;
  • Договор цессии вступает в силу с момента его подписания;
  • Кредитор и цессионарий обязуются соблюдать конфиденциальность сведений, ставших известными им в ходе исполнения договора цессии;
  • Кредитор не несет ответственности за неисполнение уступленного требования должником;
  • В случае возникновения споров по договору цессии стороны договора имеют право обратиться в арбитражный суд;
  • Договор цессии не подлежит расторжению в одностороннем порядке.

Договор цессии в 2018 году: обязанности сторон

В соответствии с действующим законодательством кредитор, подписавший договор цессии, обязан:

  • Передать цессионарию все имеющиеся документы, удостоверяющие права требования;
  • Уведомить цессионария обо всех возможных возражениях должника против требований;
  • Сообщить цессионарию любые сведения, имеющие значение для осуществления прав требования.

В свою очередь, цессионарий обязан:

  • Оплатить уступку прав требования;
  • Письменно уведомить должника о состоявшемся переходе прав требования.

Кроме того, обе стороны договора несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по договору цессии. Таким образом, кредитор или цессионарий, нарушивший условия договора, в обязательном порядке должен возместить убытки другой стороне.

Каким должен быть грамотно оформленный договор цессии в 2018 году?

Типовой договор цессии включает в себя следующие пункты:

  • Дата и место заключения договора;
  • Данные кредитора и цессионария (наименование, юридический адрес, расчетный счет);
  • Данные должника (ФИО, почтовый адрес);
  • Сведения о требованиях к должнику;
  • Размер долга в рублях;
  • Срок передачи документации цессионарию;
  • Права и обязанности сторон;
  • Ответственность сторон;
  • Порядок исполнения договора;
  • Порядок проведения расчетов;
  • Порядок разрешения споров;
  • Условия изменения и прекращения договора;
  • Подписи сторон.

Оплата по договору цессии в 2018 году

В какой срок должны производиться выплаты по договору? Российское законодательство позволяет кредитору и цессионарию самостоятельно составлять график ежемесячных выплат по договору цессии. Как правило, такой график выступает в качестве приложения к договору и включает в себя следующие условия:

  • Цессионарий обязан выплачивать ___ руб. не позднее ___ числа каждого месяца;
  • В случае просрочки цессионарий обязан уплатить пени в размере ___% от суммы платежа;
  • По окончании выплаты договорной суммы стороны составляют сверку расчетов.
  • Обязанность цессионария считается выполненной с момента зачисления денежных средств на расчетный счет кредитора;

Как самостоятельно взыскать долг по договору цессии в 2018 году?

Если вы планируете самостоятельно взыскать задолженность по договору цессии, рекомендуем придерживаться следующего алгоритма:

Шаг 1: подготовка досудебной претензии

Как и в случае с любыми другими спорами, возникающими из договорных отношений, спор по договору цессии должен начинаться с составления досудебной претензии. То есть, прежде чем обращаться за защитой своих прав в суд, вы обязаны попытаться урегулировать возникшие разногласия мирным путем.

Для этого вам необходимо обратиться к другой стороне договора с письменной претензией. Такой документ составляется в свободной форме — от вас требуется объяснить свою позицию и предложить варианты разрешения спорной ситуации.

Скачать образец досудебной претензии

Шаг 2: составление искового заявления

По закону срок рассмотрения любой досудебной претензии составляет 30 календарных дней. Следовательно, если в течение месяца вторая сторона договора не вышла с вами на контакт, вы можете начинать подготовку к обращению в суд.

В первую очередь это касается, конечно же, искового заявления. Если вы никогда не составляли иски, рекомендуем ознакомиться со ст. 131 ГПК РФ — именно здесь прописаны основные требования к форме и содержанию заявления в суд. Так, в соответствии с положениями этой статьи, в исковом заявлении обязательно должны быть указаны:

  • Наименование и реквизиты арбитражного суда, в который подается заявление;
  • Данные истца (ФИО, наименование организации, почтовый и юридический адрес, контактные номер телефона, адрес электронной почты);
  • Данные ответчика;
  • Описание возникшей ситуации;
  • Требования истца;
  • Обстоятельства, на которых истец основывает свои требования;
  • Доказательства, подтверждающие слова истца;
  • Цена иска (рассчитывается самостоятельно или с помощью юриста);
  • Сведения о соблюдении досудебного порядка обращения к ответчику;
  • Список документов, прилагаемых к исковому заявлению.

Обратите внимание! Образец заявления можно получить в канцелярии суда или скачать в интернете. Если вы сомневаетесь, что сможете грамотно составить иск, обратитесь за консультацией к адвокату.

Шаг 3: сбор пакета документов

Перед обращением в суд вам необходимо подготовить следующие документы:

  • Документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает свои требования;
  • Копии искового заявления (по числу лиц, участвующих в деле);
  • Копия договора цессии;
  • Копия досудебной претензии ко второй стороне договора;
  • Копия документа об уплате госпошлины.

Обратите внимание! Истец обязан направить другим лицам, участвующим в деле, копии искового заявления и прилагаемых к нему документов, которые у них отсутствуют, заказным письмом с уведомлением о вручении.

Шаг 4: выбор суда

Как уже было сказано выше, исковое взыскание о взыскании задолженности по договору цессии подается в арбитражный суд:

  • По месту нахождения или жительства ответчика (если у вас есть такие сведения);
  • По месту нахождения имущества ответчика либо по его последнему известному месту нахождения (если вы не знаете, где в данный момент находится вторая сторона договора);
  • По месту исполнения договора цессии (если в договоре указана эта информация).

Шаг 5: обратитесь в суд

Подать исковое заявление в арбитражный суд можно любым удобным для вас способом:

  • Через канцелярию;
  • На личном приеме у судьи;
  • По почте (заказным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении).

Шаг 6: примите участие в судебном заседании

На заключительном этапе вам и ответчику придется принять личное участие в судебном заседании. Порядок рассмотрения дела можно посмотреть на сайте суда вашего региона.

Обратите внимание! Указанные выше рекомендации не являются исчерпывающими, поскольку каждый случай уникален и требует персонального подхода. Если вам нужна дополнительная консультация, вы можете получить бесплатную правовую помощь на нашем сайте.

Иск о взыскание денежных средств по цессии

Взыскание по договору цессии – обычная практика после уступки права требования долга. Напомним, что договор цессии представляет собой уступку прав требования. Другими словами, результатом договора цессии является замена кредитора в обязательстве.

По договору цессии одна сторона (цедент) передает второй стороне (цессионарию) право требовать у должника исполнения обязательства, которое возникло в результате передачи товара, исполнения работ, оказания услуг.

Порядок взыскания по договору цессии

Как и любой долг, задолженность по договору цессии можно взыскать как в досудебном, так и судебном порядке.

Смотрите так же:  Мировой суд новодвинск

Для того чтобы взыскать осуществить взыскание долга по договору цессии в досудебном порядке, необходимо подготовить грамотную претензию. В данном документе следует кратко изложить основание возникновения долга (сообщить реквизиты договора), а также размер долга и сроки его возврата.

В претензии особо следует подчеркнуть ответственность контрагента за неисполнение своего обязательства. Следует указать срок, в течение которого противоположная сторона должна удовлетворить Ваши требования. В том случае если должник не вернет долг в указанный срок, или не ответит на претензию, необходимо обратиться в суд. Взыскание долга через суд осуществляется в порядке искового производства.

Взыскание задолженности по договору цессии через суд

Для того чтобы осуществить взыскание задолженности по договору цессии через суд, необходимо составить исковое заявление и подать его в суд по месту жительства (месту нахождения) ответчика. Исковое заявление составляется в простой письменной форме.

В иске следует указать наименование судебной инстанции, наименование истца, его адрес, а также наименование и адрес ответчика. По центру листа следует написать заголовок (название иска).

В тексте искового заявления необходимо четко и логично изложить обстоятельства, которые послужили основанием для обращения в суд. Ими являются неисполнение своих обязательств ответчиком, вследствие чего нарушаются Ваши права и законные интересы.

В иске необходимо указать основание возникновение долга – заключенный договор цессии, его реквизиты и обязательства сторон по нему. В исковом заявлении необходимо грамотно сформулировать свою позицию, обосновав её с точки зрения закона.

Для этого следует сделать ссылки на нормы действующего законодательства, которые регулируют спорные правоотношения.

Также следует четко сформулировать исковое требование, и помимо возврата основного долга, истец вправе требовать уплаты процентов за пользование чужими денежными средствами, штрафов и пеней.

Исковое заявление о взыскании задолженности по договору цессии

Исковое заявление о взыскании задолженности по договору цессии подаётся в суд общей юрисдикции по месту жительства ответчика. В шапке указываются стороны по делу – это истец и ответчик, все данные должны быть полными, без сокращения и соответствовать данным, указанным в договоре займа. Истцом будет выступать займодатель, ответчиком – заёмщик.

Обязательно указывается сумма иска, так называемая, «цена иска», которая состоит из общей суммы займа, процентов по договору займа.

На усмотрение истца, можно запросить к взысканию процентов за пользование чужими заёмными средствами и расходы на услуги представителя, если к подготовке искового заявления о взыскании задолженности по договору займа и представлению интересов истца в суде привлекается юрист или адвокат.

Обязательно нужно рассчитать всю сумму долга и проценты на день подачи искового заявления. Кроме того, помимо самого договора цессии нужно приложить изначальный договор, который был подписан между должником и цедентом по договору цессии, чтобы суд мог удостовериться в том, что задолженность действительно есть и право требования взыскания задолженности теперь по договору цессии перешло к новому кредитору.

К исковому заявлению нужно приложить расчет сумм задолженности. Все документы, имеющиеся по данной спорной ситуации, и направить в суд. Если нет возможности лично отнести документы в канцелярию суда, вы можете отправить документы почтовым отправлением. Обязательно в этом случае сделайте опись вложенных документов и отправляйте с уведомлением о получении.

Специально для Информационного Агентства «Финансовый Юрист»

Взыскание долга по договору уступки цессии, как получить деньги при переуступке долга + претензия и образец искового заявления

В деловой практике часто возникают ситуации, когда право требования долга переходит от изначального кредитора к другому лицу.

На юридическом языке это называется цессией. При этом изменение кредитора оформляется договором уступки права требования -переуступка долга.

Поэтому у новой стороны денежного обязательства часто возникает вопрос, как провести взыскание задолженности по договору об уступке права требования? В этой процедуре существуют свои особенности, на которых мы и остановимся в данной статье.

Как взыскать долг по договору уступки права требования

Вначале необходимо уведомить должника о том, что изменился кредитор в обязательстве. Сделать это можно в обычной письменной форме.

После этого следует изучить все документы, переданные первым кредитором. В обязательном порядке, нужно установить реальную сумму долга, а также проверить сроки исковой давности.

Прежде всего, с помощью юриста следует детально проанализировать договор на предмет тех сумм, которые дополнительно новый кредитор вправе получить с должника. Сюда могут входить неустойка, убытки, а также проценты.

Дальнейшие действия при взыскании долга по договору цессии

Когда картина с невыполненными обязательствами и их составом окончательно прояснится, то взыскание долга, который уступлен по договору уступки, предполагает обращение к оппоненту с претензией.

В соответствии с действующей редакцией АПК РФ, (на момент подготовки статьи) это является обязательным шагом.

В обращении к должнику нужно ещё раз сослаться на факт совершенной уступки (цессии) и обосновать наличие задолженности и её состав.

Все суммы желательно расписать в претензии по пунктам. Тогда можно предотвратить излишние неясности, которые могут возникнуть на стадии рассмотрения претензии.

В претензии следует обязательно упомянуть и срок, в течение которого обязательства должны быть выполнены. Это также важный момент, поскольку иногда в договорах срок платежа по долгу указывается нечётко.

Как рассматривается претензия

АПК РФ на рассмотрение такого документа отводит один месяц. Конечно, идеальным вариантом будет погашение задолженности в этот период. Однако на практике происходит это далеко не всегда.

Чаще всего должник оставляет претензию без внимания или направляет кредитору свой отказ. При этом к нему могут быть приложены и документы, подтверждающие позицию оппонента.

В таком случае доводы против них могут быть изложены в исковом заявлении в качестве дополнительных аргументов.

Бывает и так, что должник признаёт свои обязательства, но просит дать ему ещё дополнительный срок для урегулирования конфликта.

Если новый кредитор будет не против этого, то отсрочку стоит оформить документально. Для этого следует составить дополнительное соглашение к договору, в котором будут зафиксированы новые договорённости.

Обращаемся в суд

Если вариант с претензией не привёл к положительному результату, то по договору уступки права требования взыскание долга, возможно дальше исключительно в судебном порядке.

Для этого в арбитраж подается исковое заявление о взыскании задолженности по договору уступки права требования.

В ряде случаев его подготовку целесообразно доверить юристу, который составит иск исходя как из норм законодательства и положений договора, так и с упором на судебную практику.

Однако перед тем, как подготовить исковое заявление по взысканию долга по договору уступки юрист проанализирует все имеющиеся документы на руках у клиента.

Это, в том числе, касается и соглашения по уступке. На практике бывает так, что должник может возражать по существу заявленных требований.

Когда для юриста имеющейся информации достаточно, он приступит к составлению искового заявления.

В частности, вначале он изложит суть основного обязательства и обоснует наличие задолженности. После этого в иске будет указан факт заключения договора уступки права требования и уведомления об этом должника.

Следующей частью искового заявления будет описание досудебного порядка урегулирования данного спора. В иске, будут приведены реквизиты претензии и дата ее предъявления должнику. Дальше будут изложены результаты рассмотрения претензии.

В заключение основной части иска будут идти требования к должнику. Если их несколько, то каждое описывается отдельной строкой. После исковых требований необходимо указать перечень всех приложений, а также подпись истца или его представителя.

Выгоды сотрудничества с юристом

Прежде всего, специалист предоставит всю необходимую консультационную поддержку, в том числе и бесплатную. Даже если уступка требования не оформлена, то юрист всё равно пригодится.

Например, он поможет составить само соглашение о цессии и письменно уведомит о нём должника от лица клиента.

Когда претензия направлена и иск уже готов, то юрист предоставит интересы заказчика на всех стадиях судебного процесса. Сказанное применимо и к исполнительному производству, если дело дойдёт до принудительного взыскания задолженности.

Все интересующие вопросы о сотрудничестве можно обговорить с юристом в нашем офисе при личной встрече. Кроме того, доступен диалог со специалистом бесплатно и в телефонном режиме.